Договор на работы по благоустройству территории образец

Договор подряда ландшафтного дизайна озеленение благоустройство образец

Договор подряда на разработку проекта по ландшафтному дизайну и его реализацию.

— в течение __________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику воду и энергию (вариант: сырье и материалы) в следующем объеме: _________________________; — обеспечить беспрепятственный доступ работников, техники и оборудования Подрядчика к объектам; — уведомлять Подрядчика обо всех происшествиях на объектах в течение __________ с момента их возникновения.

Договор подряда на осуществление ландшафтного дизайна

В случае отсутствия такой информации у Заказчика, Подрядчик составляет план участка. Цена стоимость работ по составлению плана по соглашению сторон. 2.1.2. Обеспечить беспрепятственный доступ на территорию объекта.

2.1.3. Оплатить работы Подрядчика. 2.1.4. Соблюдать все предписания Подрядчика после посадки.

2.1.5. Предоставить информацию об объекте и предполагаемых посадках в полном объеме.

Инфраструктура

Город • Власть • Администрации районов • Суды • Коммунальные услуги • Подростковые клубы • Общественные организации • Городские информационные сайты

Договор на ландшафтное проектирование образец 2020 год

› дата и место подписания _________________, именуем__ в дальнейшем Заказчик», с одной стороны, и _________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: Вариант.

_________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего(ей) на основании _________________, с одной стороны, и _________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующего(ей) на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по разработке проекта ландшафтного дизайна следующих объектов: _________________, _________________, _________________, расположенных по адресам: _________________, _________________, ____________ (далее — проект, объекты) (Приложение N 1), реализовать ее в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 1.2. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору: — предоставить Подрядчику исходные данные для разработки проекта; — предоставить Подрядчику воду и энергию (вариант: сырье и материалы); — обеспечить беспрепятственный доступ работников техники и оборудования Подрядчика к объектам; — уведомить Подрядчика о ___ (аварии, непредвиденные обстоятельства и т.д.) ___ 1.2.1.

Договор подряда на выполнение работ по благоустройству и озеленению территории

ДОГОВОР ПОДРЯДАна выполнение работ по благоустройству и озеленению территории Общество с ограниченной ответственностью «Бета», в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Гамма», , именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. По настоящему Договору Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить по заданиюЗаказчика работы по благоустройству и озеленению территории(далее по тексту – работы)на объекте, расположенном по адресу:г. Москва, ул. Суздальская, д. 28, стр.

2. Цена работ. Порядок оплаты

2.1. Цена работ, указанных в п. п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, согласована Сторонами в Смете работ (Приложение N __ к настоящему Договору) и включает стоимость разработки Проекта, указанного в п. 1.2.1 настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан оплатить стоимость выполненных работ в следующем порядке: __________ в следующие сроки: _________________.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное непредвиденными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, а именно: войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадой, землетрясением, наводнением, пожаром.

6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в срок ____________.

7. Порядок урегулирования споров

7.1. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают путем переговоров.

7.2. В случае если переговоры не достигли результата, Стороны передают дело в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 – 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п.

8.3. Изменения настоящего Договора оформляются в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

• Приложение №1. График выполнения работ.
• Приложение №2. График платежей.
• Приложение №3. «Акт приемки законченного благоустройством Объекта».
• Приложение №4. «Акт выполненных работ за отчетный период».
• Приложение №5. «Протокол передачи Объекта в эксплуатацию в течение гарантийного периода».
• Приложение №6. «Протокол об окончательной приемке частей объекта в эксплуатацию».
• Приложение №7. Смета на проведение работ и материалы.
• Приложение №8. Акт передачи участка от Заказчика Подрядчику.
• Приложение №9. Акт передачи участка от Подрядчика Заказчику.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Подрядчика качественного выполнения работ, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

4.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

4.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

4.1.5. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.1.6.

В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Не позднее ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику задание Заказчика.

4.2.2. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.3. Оказывать Подрядчику содействие в соответствии с п. 1.3 настоящего Договора.

4.2.5. В случае получения от Подрядчика сообщения в соответствии с п. 4.4.3 дать соответствующие указания Подрядчику не позднее ________ после получения сообщения.

Нормативные документы

» » ДОГОВОР №_______________ Г.

Москва «____»_________2012 г.

Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ООО «Бокет»,именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны в лице Генерального директора Петров Иван Иванович действующего на основании устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. «По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства своими силами и техническими средствами выполнить работы по благоустройству земельного участка по адресу: М.О.Ленинский район, пос.

Унивекс, участок № 12, согласно утвержденной Заказчиком сметы (Приложение №1) и иных документов (спецификации, технические условия), необходимых для выполнения работ». 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 2.1. Подрядчик обязан: 2.1.1. Приступить к работам в сроки определенные договором.

2.1.2. Выполнить своими силами

Скачать договор на благоустройство территории

Сумма вознаграждения Исполнителя составляет 6000 (шесть тысяч) рублей. 3.2.

Заказчик обязан оплатить услугу Исполнителя в течение 5 (пяти) дней с момента оказания услуги по настоящему Договору в полном объеме путем передачи наличных денежных средств Исполнителю в равных долях (со следующим распределением долей: 1000 (одна тысяча) рублей ежемесячно после подписания акта о проделанной работе).

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в Федерации.

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств. 4.3. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

Форма: Договор подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории — скачать шаблон (образец) текста бесплатно. Договор на озеленение территории (примерная форма)

Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных и принятых работ по мере поступления бюджетных средств.

Передаваемая Заказчиком документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

3.2. Подрядчик не несет ответственности за качество документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику.

3.3. В случае, когда в переданную Подрядчику рабочую документацию Заказчик вносит изменения, он обязан до начала производства работ по измененной документации передать ее Подрядчику.

Договор на благоустройство территории

Оплата работ Заказчиком производится в соответствии с утвержденным Графиком производства и финансирования работ на основании актов выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

4. Права и обязанности сторон 4.1. Подрядчик обязуется: 4.1.1. Своими силами и средствами выполнить работы в объеме согласно смете качественно и в срок, установленный пунктом 2.

3 настоящего договора, поставить своими средствами все необходимые для выполнения работ материалы, строительное оборудование и технику. 4.1.2.

4.1.3.

Договор на благоустройство территории (земельного участка): образец

Каждому собственнику земельного участка хочется, чтобы его территория была как можно более благоустроенной, но не у каждого получается осуществить эту мечту своими силами. Образец договора на благоустройство территории иногда разыскивается собственниками земельного участка, желающими адаптировать их под свои нужды.

Не существует универсального перечня работ по благоустройству, в отношении каждого земельного участка необходимые работы определяются индивидуально.

Чтобы в дальнейшем, при приемки результата работ, минимизировать риски недовольства сторон от исполнения взаимных обязанностей, следует на стадии заключения определиться с тем, что именно должен включать в себя договор на благоустройство территории.

Некоторые моменты особенно актуальны именно для благоустройства — например, способ, которым будут осуществляться работы.

Если детально не указать его, то подрядчик будет вправе осуществить работы любым удобным ему способом, что не всегда приемлемо для заказчика.

Уделить особое внимание следует тому что составляет предмет договора -это то, какие работы следует провести, каков будет их объем и к какому сроку они должны быть закончены.

Важно отметить, что никакая конкретизация не будет излишней.

Вероятно также, что работы будут вестись длительный срок и по этапам, это тоже можно и нужно отразить в документах. То же касается и привлечения подрядчиком к осуществлению работ, составляющих предмет договора, сторонних лиц — субподрядчиков.

Если эта возможность будет сохранена за подрядчиком, рекомендуется обязать его согласовывать с заказчиком такое привлечение. Надлежаще прописать все эти условия на бумаге будет непростой задачей для человека, не имеющего опыта соответствующей деятельности и имеющего слабое представление о всех нюансах заключения договора подряда.

Поэтому, договор на благоустройство территории часто составляется по образцу, скачанному из Интернета.

С этим шаблоном часто используют:Популярные документы и процедуры:

Об утверждении типовой формы соглашения о выполнении работ по благоустройству прилегающей территории (с изменениями на 10 апреля 2020 года)

Гонтарева.(п. 5 в ред. Постановления администрации города Твери )Глава администрации города ТвериЮ.В.ТИМОФЕЕВ Приложение 1к Постановлению администрациигорода Твериот 11 декабря 2014 г. N 1667 (в ред. Постановлений администрации города Твери , )ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ г.

Тверь «__» __________ 20__ г.

Администрация ______________________ района в городе Твери, именуемая в дальнейшем «Уполномоченная организация», в лице Главы администрации _____________________ района в городе Твери _________________, действующего на основании Положения об администрации района и распоряжения Главы администрации города Твери от «__» _______ 20__ г. N _____, с одной стороны и _____________ в лице _____________________, действующей(его) на основании ___________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Благоустроитель», с другой стороны, вместе именуемые

Сегодня проводится акция — консультация юристов и адвокатов 0 — рублей. успейте получить ответ бесплатно→

«IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через который Пользователь получает доступ на Онлайн Советник.2.

Общие положения2.1. Использование сайта http://online-sovetnik.ru Пользователем означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.2.2.

В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование сайта http://online-sovetnik.ru .2.3.

Предмет политики конфиденциальности3.1.

Настоящая Политика конфиденциальности

Договор подряда на разработку архитектурного проекта и выполнение работ по благоустройству территории

Заказчик имеет право: 2.4.1. во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком; 2.4.2.

отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 3.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Цена настоящего договора составляет: ____________________ ____________________________________________________________________ ________________________________________________________________руб.

(сумма цифрами и прописью) 3.2. Уплата Заказчиком Подрядчику цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

3.3. Заказчик обязан оплатить работу по цене, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, в течение ________ дней с момента приемки результатов работы.

sovetnik36.ru

12.3.

При выполнении настоящего договора руководствуются нормами федерального законодательства и законодательства Республики Саха (Якутия).

12.4. Внимание Все указанные в настоящем договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

12.5. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах (по одному для каждой из сторон). 12.6. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 12.7. Срок окончания настоящего договора — 201_ г.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу. 9. АРБИТРАЖ 9.1. Стороны прилагают максимальные усилия для урегулирования возникающих разногласий исключительно путем переговоров.

Договор на озеленение территории

Для выполнения работ Подрядчик использует следующее сырье и материалы: ___________________________. Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором. Подрядчик выполняет работы своим инструментом и использует свое оборудование.

1.5. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). 1.6. Начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работ согласованы Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение N ___).

2.1. Цена работ, указанных в п.

п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, согласована Сторонами в Смете работ (Приложение N __ к настоящему Договору) и включает стоимость разработки Проекта, указанного в п.

1.2.1 настоящего Договора. 2.2.

Заказчик обязан оплатить стоимость выполненных работ в следующем порядке: __________ в следующие сроки: _________________. 3.1. После завершения озеленения каждого объекта Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ (Приложение N __) с приложением следующих подтверждающих документов: _________________________.

3.2.

Договор подряда на озеленение территории

Подрядчик выполняет работы своим инструментом и использует свое оборудование. 1.5. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). 1.6. Начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работ согласованы Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение N ___).

1.7. Подрядчик обязуется выполнить работы в следующие сроки: 1.7.1. Дата начала работ: «___»_________ ___ г. 1.7.2. Промежуточные сроки — «__»___________ ____ г.

1.7.3. Дата окончания работ: «___»_________ ___ г.

п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, согласована Сторонами в Смете работ (Приложение N __ к настоящему Договору) и включает стоимость разработки Проекта, указанного в пп.

Типовой договор по благоустройству территории скачать бесплатно

4.4.1 настоящего Договора, приступить к выполнению работ, предусмотренных п. п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, и выполнить их в сроки, согласованные Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение N ). Работы должны быть выполнены Подрядчиком не позднее » » г.

4.4.3.

Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение ( ) часов после приостановления оказания работ и возобновить работы по получении соответствующих указаний Заказчика.

5. Важно Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 6.1.

Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное непредвиденными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон,

Образец договора подряда на ландшафтные работы, заключаемый между юридическими лицами

День/дни – календарный день (календарные дни), если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором.1.8.

Исполнительная документация – рабочая документация на выполненные работы, в том числе Скрытые работы, со всеми поправками и изменениями по отношению к Рабочей документации с необходимыми согласованиями: акты, журналы и другие документы, оформляемые в процессе сооружения Объекта, а также сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных работ и т.п.1.9. Договор – настоящий Договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком со всеми приложениями, дополнениями и соглашениями к нему, являются неотъемлемой частью.1.10. Договорная цена – сумма выплат Подрядчику за выполнение всех работ по благоустройству и озеленению, а также компенсаций

Договор подряда на ландшафтные работы

1.7.

День/дни – календарный день (календарные дни), если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором. 1.8.

Исполнительная документация – рабочая документация на выполненные работы, в том числе Скрытые работы, со всеми поправками и изменениями по отношению к Рабочей документации с необходимыми согласованиями: акты, журналы и другие документы, оформляемые в процессе сооружения Объекта, а также сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных работ и т.п. 1.9. Договор – настоящий Договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком со всеми приложениями, дополнениями и соглашениями к нему, являются неотъемлемой частью.

1.10. Договорная цена – сумма выплат Подрядчику за выполнение всех работ по благоустройству и озеленению, а также

Договор на работы по благоустройству территории образец

» » г.

, именуемое в дальнейшем «Заказчик», (наименование юридического лица) в лице , действующего на основании (должность, Ф.И.О.) , с одной стороны, и , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в (наименование или Ф.И.О.) лице , действующего на основании (должность, Ф.И.О.) , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

1.2. Важно Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 6.1.

Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение

Договор на озеленение территории

г. _________________ «___»________ ___ г. ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», (наименование или Ф.И.О.)в лице _________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.

)_______________________________________________________, с одной стороны, и (Устава, положения, доверенности или паспорта)____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в (наименование или Ф.И.О.)лице ___________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.

)_________________________________________________, с другой стороны, вместе (Устава, положения, доверенности или паспорта)именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по озеленению следующих объектов: ____________, ____________, ____________, расположенных по адресам: ___________________, ____________________, _________________ (далее — объекты), в соответствии с Графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N __), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. В комплекс работ по настоящему Договору входит:

— улучшение механического состава и плодородия растительного грунта;

— расстилка растительного грунта, устройство проездов, тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей;

— уборка строительного мусора после строительства тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей;

— работы по озеленению объектов;

— подготовка посадочных мест для деревьев и кустарников;

— доставка, хранение посадочного материала, который должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным стандартом ГОСТ 24909-81.2.1.6;

— посадка деревьев и кустарников;

— устройство газона;

— устройство цветников;

— расстановка малых форм архитектуры.

1.2.1. Восстановление растительного грунта и зеленых насаждений на объектах осуществляется в соответствии с Проектом, разрабатываемым Подрядчиком и утверждаемым Заказчиком.

1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору:

— предоставить Подрядчику воду и электроэнергию, а также посадочный материал, формы малой архитектуры, расходные материалы для устройства цветников, дорожек, оград в соответствии со Спецификацией (Приложение N __);

— обеспечить беспрепятственный доступ работников Подрядчика к объектам;

— уведомлять Подрядчика о _____________________________________________ (аварии, непредвиденные обстоятельства и т.д.)на объектах не позднее ______ с момента их происшествия.

1.4. Для выполнения работ Подрядчик использует следующее сырье и материалы: ___________________________. Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором.

Подрядчик выполняет работы своим инструментом и использует свое оборудование.

1.5. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

1.6. Начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работ согласованы Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение N ___).

3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

3.1. После завершения озеленения каждого объекта Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ (Приложение N __) с приложением следующих подтверждающих документов: _________________________.

3.2. Приемка объектов озеленения проводится с 20 апреля по 1 ноября текущего года в соответствии с п. 4.1 Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153.

3.3.

Не позднее ___ рабочих дней, следующих за днем получения Заказчиком Акта выполненных работ (Приложение N ___), Заказчик рассматривает результаты и направляет Подрядчику либо подписанный Акт выполненных работ (Приложение N __), либо мотивированный отказ от принятия результатов работ с перечнем выявленных недостатков, предложениями о выполнении необходимых доработок и сроках устранения недостатков.

3.4. В случае отказа Заказчика от принятия результатов работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, согласованный с Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.

3.5. Для проверки соответствия качества оказанных Подрядчиком работ установленным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

3.6. В случае получения от Заказчика а с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения недостатков, устранить недостатки и передать Заказчику повторно оформленный выполненных работ.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты оказанных услуг Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от исполнителя уплаты неустойки в размере ______ (_________) рублей за каждый день просрочки.

9. Прочие условия

9.1. Уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются по почте или с использованием факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала.

В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фического получения, подтвержденного отметкой почты.

В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

9.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. К настоящему Договору прилагаются в качестве его неотъемлемых частей:

9.4.1. Приложение N __ — График выполнения работ.

9.4.2. Приложение N __ — Акт выполненных работ.

9.4.3. Приложение N __ — Спецификация Заказчика.

9.4.4. Приложение N __ — Смета работ.

9.4.5. Приложение N __ — Проект работ.

10. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Заказчик: Подрядчик: Адрес: Адрес: Телефон _______, факс _______ Телефон _______, факс _______ Электронный адрес: __________ Электронный адрес: __________ ИНН _________________________ ИНН _________________________ КПП _________________________ КПП _________________________ БИК _________________________ БИК _________________________ Р/с _________________________ Р/с _________________________ К/с _________________________ К/с _________________________ Подписи Сторон: Заказчик: Подрядчик: __________________/___________ __________________/___________ М.П. М.П.

Договор на выполнение работ по благоустройству дворовой территории. Образец договора на оказание услуг по благоустройству и озеленению территории

Каждому собственнику земельного участка хочется, чтобы его территория была как можно более благоустроенной, но не у каждого получается осуществить эту мечту своими силами. Образец договора на благоустройство территории иногда разыскивается собственниками земельного участка, желающими адаптировать их под свои нужды.

Не существует универсального перечня работ по благоустройству, в отношении каждого земельного участка необходимые работы определяются индивидуально. Чтобы в дальнейшем, при приемки результата работ, минимизировать риски недовольства сторон от исполнения взаимных обязанностей, следует на стадии заключения определиться с тем, что именно должен включать в себя договор на благоустройство территории.

Некоторые моменты особенно актуальны именно для благоустройства — например, способ, которым будут осуществляться работы. Если детально не указать его, то подрядчик будет вправе осуществить работы любым удобным ему способом, что не всегда приемлемо для заказчика.

Уделить особое внимание следует тому что составляет предмет договора -это то, какие работы следует провести, каков будет их объем и к какому сроку они должны быть закончены. Важно отметить, что никакая конкретизация не будет излишней. Вероятно также, что работы будут вестись длительный срок и по этапам, это тоже можно и нужно отразить в документах.

То же касается и привлечения подрядчиком к осуществлению работ, составляющих предмет договора, сторонних лиц — субподрядчиков. Если эта возможность будет сохранена за подрядчиком, рекомендуется обязать его согласовывать с заказчиком такое привлечение.

Надлежаще прописать все эти условия на бумаге будет непростой задачей для человека, не имеющего опыта соответствующей деятельности и имеющего слабое представление о всех нюансах заключения договора подряда. Поэтому, договор на благоустройство территории часто составляется по образцу, скачанному из Интернета.

Но здесь всегда следует отдавать себе отчет в рисках, связанных с тем, что соглашение это не прошло обстоятельной юридической проработки, и в случае ненадлежащего исполнения обязательств контрагентом, защитить свои права может оказаться непростой задачей.

То же самое касается договора на услуги благоустройства – на самом деле, отличие его от соглашения о подряде невелико, и практического значения для обывателя, желающего единоразово облагородить территорию земельного участка, иметь не будет.

В конце концов, для обывателя важно не то, какой договор на услуги благоустройства территории заключается, а в первую очередь важен качественный результат и защита прав в случае того, если результат не качественный.

Настоящую форму можнораспечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), гденастройка параметров просмотра и печати устанавливаетсяавтоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .Для более удобногозаполнения бланк в MS Word представлен в переработанномформате.

Примерная форма

Договор N ____
на озеленение территории

(наименование илиФ.И.О.), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице(должность, Ф.И.О.), действующего на основании________________, с одной стороны, и (наименование илиФ.И.О.), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице(должность, Ф.И.О.), действующего на основании________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет и цель Договора

1. Предмет и цель Договора

1.1.

Подрядчик обязуетсявыполнить по заданию Заказчика работу по озеленению следующихобъектов: ____________, ____________, ____________, расположенныхпо адресам: ____________, ____________, ____________ (далее -«объекты»), в соответствии с Графиком, являющимся неотъемлемойчастью настоящего Договора (Приложение N ____), и сдать еерезультат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работыи оплатить его.1.2. В комплекс работ понастоящему Договору входят:-улучшение механического состава и плодородия растительногогрунта;-расстилка растительного грунта, устройство проездов, тротуаров,дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей;-уборка строительного мусора после строительства тротуаров, дорожек,площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей;-работы по озеленению объектов;-подготовка посадочных мест для деревьев и кустарников;-доставка, хранение посадочного материала, который должен отвечатьтребованиям по качеству и параметрам, установленным стандартом ГОСТ24909-81.2.1.6;-посадка деревьев и кустарников;-устройство газона;-устройство цветников;-расстановка малых форм архитектуры.1.2.1. Восстановлениерастительного грунта и зеленых насаждений на объектахосуществляется в соответствии с Проектом, разрабатываемымПодрядчиком и утверждаемым Заказчиком.1.3. Заказчик обязуетсяоказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору:-предоставить Подрядчику воду и электроэнергию, а также посадочныйматериал, формы малой архитектуры, расходные материалы дляустройства цветников, дорожек, оград в соответствии соСпецификацией (Приложение N ____);-обеспечить беспрепятственный доступ работников Подрядчика кобъектам;

-уведомлять Подрядчика о (аварии, непредвиденные обстоятельства ит.д.) на объектах не позднее ________________ с момента ихпроисшествия.

1.4. Для выполнения работПодрядчик использует следующее сырье и материалы: ________________.Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленнуюнастоящим Договором.Подрядчик выполняетработы своим инструментом и использует свое оборудование.1.5. Подрядчик вправепривлечь к исполнению своих обязательств других лиц(субподрядчиков).1.6. Начальный и конечныйсроки, продолжительность выполнения работ согласованы Сторонами вГрафике выполнения работ (Приложение N ____).1.7. Подрядчик обязуетсявыполнить работы в следующие сроки:1.7.1. Дата начала работ:»__» ____________ ____ г.1.7.2. Промежуточныесроки — «___» ____________ ____ г.1.7.3. Дата окончанияработ: «__» ____________ ____ г.1.8. Если в процессевыполнения работ возникнет необходимость корректировки сроковвыполнения работ, такие изменения должны оформлятьсядополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованиюСторон.

2.Цена работ. Порядок оплаты

2.1. Цена работ,указанных в п.п.1.1 и 1.2 настоящего Договора, согласованаСторонами в Смете работ (Приложение N ____ к настоящему Договору) ивключает стоимость разработки Проекта, указанного в пп.1.2.1настоящего Договора.2.2. Заказчик обязаноплатить стоимость выполненных работ в следующем порядке:________________ в следующие сроки: ________________.

3.Порядок сдачи-приемки выполненных работ

3.1. После завершенияозеленения каждого объекта Подрядчик представляет Заказчику Актвыполненных работ (Приложение N ____) с приложением следующихподтверждающих документов: ________________.

3.

2. Приемка объектовозеленения проводится с 20 апреля по 1 ноября текущего года всоответствии с п.4.

1 Правил создания, охраны и содержания зеленыхнасаждений в городах Российской Федерации, утвержденных

Договор подряда N ______ на выполнение работ по благоустройству

дворовой территории

г. _________________ «___» ________ ___ г.

Именуемое в дальнейшем «Заказчик», (наименование юридического лица)в лице _________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.

)_______________________________________________________, с одной стороны, и (Устава, доверенности)____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в (наименование или Ф.И.О.)лице ___________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.

)_________________________________________________, с другой стороны, вместе (Устава, доверенности или паспорта)именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и цель Договора