Договор на поставку жби изделий

Договор на продажу железобетонных изделий

Поставщик также вправе направлять Покупателю документы по факсимильной связи, при этом подтверждением факта направления и получения документа служит выписка из журнала учета исходящих факсов Поставщика, обязанность по ведению которого возлагается на Поставщика. Вся иная переписка сторон осуществляется заказными письмами с уведомлением о вручении.

8.4 При подписании настоящего Договора каждая его страница подлежит обязательному визированию сторонами.

8.5 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до « » ___ 20 года.

Договор считается пролонгированным на следующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о его прекращении за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия Договора.

Внимание

В письменном уведомлении, направляемом Поставщику, Покупатель обязан указать: наименование Товара, вид несоответствия. В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества либо его недостачи стороны составляют двусторонний акт об обнаруженных недостатках, порядке и сроках их устранения.

4.2.

Приемка Товара оформляется при самовывозе

товарной накладной; при доставке собственным или привлеченным автотранспортом Поставщика – товарно-транспортной и товарной накладной.

Договор поставки жби изделий с уплатой аванса

Поставщик вправе приостановить поставку (отгрузку).

2.4 Поставка (отгрузка) каждой партии товара осуществляется на основании заявки, предоставляемой Грузополучателем Поставщику в срок не позднее, чем за один день до даты поставки (отгрузки).

-ссылку на настоящий договор,

-количество,ассортимент,марка и класс поставляемой продукции,

-сроки поставки каждой партии продукции (график поставки),

-способ доставки продукции (силами Поставщика или самовывоз Грузополучателя),

-наименование и реквизиты Грузополучателей, пункты доставки товара (адреса Грузополучателей) и схемы проезда (в случае доставки силами Поставщика), а также лицо, ответственное за приемку продукции.

При отсутствии заявки или передаче ее Поставщику после указанного времени Поставщик вправе не производить поставку.

На право заключения договора поставки железобетонных изделий

Важно

Поставщик обязуется изготовить и поставить железобетонные изделия (далее – Товар) согласно дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью договора, а Покупатель принять и оплатить Товар и услуги в количестве, качестве, ассортименте, стоимости и в сроки согласно дополнительных соглашений. В дополнительных соглашениях стороны оговаривают цену, наименование, количество, ассортимент, условия оплаты, сроки поставки Товара, указанного в дополнительном соглашении, виды и стоимость иных услуг и другие существенные условия.

1.2.

В случае если изготовление Товара осуществляется Поставщиком по чертежам Покупателя, последний предоставляет Поставщику данные чертежи на бумажном или электронном носителе и несет ответственность за их содержание.

2.1. Цены на Товар включают в себя НДС (18%).

Право собственности на Товар, риски повреждения и утраты Товара, а также риск случайной гибели или порчи Товара переходит к Покупателю, Поставщик считается исполнившим свою обязанность по поставке Товара: при самовывозе — с момента подписи ответственного лица от Покупателя на товарной накладной; при доставке собственным или привлеченным автотранспортом Поставщика – с момента подписи ответственного лица от Покупателя на товарно-транспортной накладной; при доставке железнодорожным транспортом – с даты штемпеля станции отправления на ж/д квитанции.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

железобетонных изделий

г. _______________

«____» ______________ 2018 г.

________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и ________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1.1. обеспечить поставку Товара в согласованные сроки, обеспечить полное соответствие качества Товара требованиям стандартов и технических условий.

3.1.2. передать Покупателю документы на Товар.

3.2.1. разгружать Товар собственными силами и за свой счет, если иное не согласовано сторонами в соответствующем дополнительном соглашении;

3.2.2. оплачивать поставляемый Товар, транспортные расходы, и иные расходы в соответствии с согласованными дополнительными соглашениями и в соответствии с разделом 2 настоящего договора по реквизитам Поставщика, указанным в настоящем договоре;

3.2.3.

Цены на Товар или услуги, предоставляемые Поставщиком, могут меняться Поставщиком в случае изменения стоимости перевозки, цен на энергоносители, изменение стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению, газо — и теплоснабжение, комплектующие материалы, внесения изменений в действующее законодательство, влияющих на ценообразование. Поставщик не менее чем за 7 (семь) дней до изменения цен обязан уведомить об этом Покупателя в письменной или факсимильной форме.

2.4. По взаимному согласию сторон допускаются иные, не запрещенные законодательством РФ способы расчетов, о чем составляется дополнительное соглашение.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

3.1.1.

В дополнительных соглашениях стороны оговаривают цену, наименование, количество, ассортимент, условия оплаты, сроки поставки Товара, указанного в дополнительном соглашении, виды и стоимость иных услуг и другие существенные условия.

2.2. Расчеты по настоящему договору осуществляются в рублях на условии 100% предоплаты.

Расчеты производятся по безналичному расчету или в кассу Поставщика наличными, в установленном законодательством порядке. Товар считается оплаченным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет или поступления в кассу Поставщика.

При обнаружении несоответствия качества/количества поставляемой продукции, Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку продукции и составляет акт с участием уполномоченного представителя Поставщика, в котором указывает количество осмотренной продукции и выявленные при приемке недостатки.

Предлагаем ознакомиться  Как долго делать справку

Товара и другую необходимую информацию, указанную в бланке товарно-транспортной накладной, и передать их Поставщику;

они должны быть свободны от строительного мусора и прочих предметов, препятствующих движению техники Поставщика или способных повредить ее, присутствие уполномоченного на приемку Товара лица, обеспечить пропуска и получить необходимые разрешения для работы техники Поставщика на объекте (включая разрешение ГИБДД на установку техники на проезжих частях и тротуарах), иметь устройство для освещения мест проведения данных видов работ.

Стороны по настоящему договору обязуются соблюдать досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии – дней с момента их получения.

8.3. Если ни одна из сторон в течение дней до истечения срока действия настоящего договора не заявит о намерении его расторгнуть, то договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год;

8.4. Изменение условий договора или его досрочное расторжение допускается в соответствии с действующим законодательством, что не освобождает стороны от выполнения обязательств по расчетам за уже поставленный Товар.

8.5. Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.

Договор поставки жби изделий на условиях франко склада образец 2017

В этом случае представителями сторон составляется и подписывается соответствующий Акт с указанием недостатков и производится замена партии (машины) за счет Поставщика.

2.15 Право собственности на продукцию переходит к Грузополучателю с момента окончания приемки партии продукции Грузополучателем ,что определяется отметкой Грузополучателя о получении продукции в товарно-транспортной накладной(ТТН) .Отметка представителя Грузополучателя в ТТН ,свидетельствует об окончательном принятии продукции по количеству .Качество определяется согласно ГОСТ.

3.Качество товара, его количество и комплектность. Сдача-приемка Товара.

https://www..com/watch?v=

3.1. При превышении по вине Грузополучателя нормативного времени разгрузки и укладки продукции всю ответственность за качество поставляемой продукции несет Грузополучатель.

Договор на изготовление железобетонных изделий образец

Для начала производства работ по договору Заказчик обязан предоставить Исполнителю чертежи, стадии КМ с отметкой «В производство работ». Возможна передача чертежей по электронной почте или по факсимильной связи. Оригиналы чертежей прилагаются к договору.

На основании устных заявок, принятых Поставщиком от Покупателя по телефонной связи, или письменных заявок, полученных Поставщиком от Покупателя по факсимильной, электронной или любой другой связи, позволяющей установить, что заявка исходит от Покупателя, Поставщик формирует счёт на оплату, в котором указывается наименование, количество, цена планируемой к поставке партии товара, а также срок поставки и адрес доставки, если поставка товара будет осуществляться путем доставки товара силами Поставщика за счет Покупателя.
При этом признаются действительными факсограммы, полученные Поставщиком, если в факсограмме присутствует подпись и печать Покупателя и на ней расписался и поставил свою печать Поставщик. Поставщик также вправе направлять Покупателю документы по факсимильной связи, при этом подтверждением факта направления и получения документа служит выписка из журнала учета исходящих факсов Поставщика, обязанность по ведению которого возлагается на Поставщика.

Договор толлинга на изготовление жб изделий образец

Общество с ограниченной ответственностью «Металкомпозит», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Конькова Владислава Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________- , именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

За нарушение Покупателем обязательств по настоящему договору Поставщик вправе взыскать с Покупателя понесенные убытки (в т.ч. штрафы, выплаченные третьим лицам).

Учредительные договоры, уставы → Заявление на разрешение изготовления печати (приложение к положению о комиссии по приватизации земли и реорганизации колхоза (совхоза), утв.

Предмет договора Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить железобетонные плиты ПАГ-14 (далее Товар) в количестве 80 штук (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).

Договор толлинга (по пошиву из давальческого сырья)

Комбинат «ЖБИ 11» рад приветствовать нового руководителя – Золотарёва Кирилла Владимировича. Ведь руководящую должность он занял неспроста!

Поставщик обязуется изготовить и поставить железобетонные изделия (далее – Товар) согласно дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью договора, а Покупатель принять и оплатить Товар и услуги в количестве, качестве, ассортименте, стоимости и в сроки согласно дополнительных соглашений. В дополнительных соглашениях стороны оговаривают цену, наименование, количество, ассортимент, условия оплаты, сроки поставки Товара, указанного в дополнительном соглашении, виды и стоимость иных услуг и другие существенные условия.

Оплата Покупателем суммы, указанной в счёте, означает согласие Покупателя с условиями поставки товара, в том числе с наименованием, ценой, количеством товара и сроком поставки.

Учредительные договоры, уставы → Письмо на разрешение на изготовление акций (приложение к положению о комиссии по приватизации земли и реорганизации колхоза (совхоза), утв.

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя железобетонные изделия, металлопрокат и прочие строительные материалы (далее по тексту«товар») в количестве, сроки, порядке, по ценам и на условиях, определенных в соответствии с настоящим договором, а Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

В случае самовывоза приемка Товара осуществляется следующим образом: 4.5.1. Покупатель обязуется выдать лицу, получающему Товар, доверенность (подписанную уполномоченным лицом и скрепленную печатью) на получение Товара с указанием объема и наименования Товара, а также приемку его по количеству и качеству.

При обнаружении несоответствия качества/количества поставляемой продукции, Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку продукции и составляет акт с участием уполномоченного представителя Поставщика, в котором указывает количество осмотренной продукции и выявленные при приемке недостатки.

Договор поставки жби изделий образец

В июне 2017 г. руководители нашего завода ЖБИ 11 провели ряд встреч с представителями компании ООО «ХайдельбергЦемент Рус».
Договор считается пролонгированным на следующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о его прекращении за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия Договора.

Объем, наименование, цена и стоимость изготавливаемой Продукции определяется в Приложениях на основании предоставленных Заказчиком чертежей.

При обнаружении несоответствия качества/количества поставляемой продукции, Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку продукции и составляет акт с участием уполномоченного представителя Поставщика, в котором указывает количество осмотренной продукции и выявленные при приемке недостатки. Покупатель обязан обеспечить хранение Продукции в условиях, предотвращающих ухудшение качества и смешение с другой однородной продукцией;4.3.

Тюмень «__» ________ ____ г. 1.1. Заказчик поручает, а Изготовитель принимает на себя обязательство изготовить столярные изделия, согласно приложенной Смете (Приложение № 1) на объект находящийся по адресу __________________ в соответствии с условиями настоящего Договора.

Стороны пришли к соглашению, что окончательные объемы Продукции и стоимость по настоящему договору рассчитываются на основании разработанного Исполнителем и согласованного с Заказчиком проекта стадии КМД (конструкции металлические деталировочные) и могут изменяться как в большую, так и в меньшую сторону, что связано с особенностями конструирования.

Договор № на поставку железобетонных плит паг-14 на поставку железобетонных плит ПАГ-14 г. Надым «___» _____________ 20___ г. ______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» , в лице ____________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и 1.

Наименование, количество поставляемого товара, а также срок поставки, определяемые на основании заявок Покупателя, указываются Поставщиком в счетах на оплату и согласовываются Покупателем путем совершения определенных действий, указанных в пункте 3. настоящего договора.

Инфо Если иное не предусмотрено соглашением сторон поставка товара осуществляется Поставщиком путем передачи Товара Покупателю или уполномоченному перевозчику от Покупателя со склада Поставщика (самовывоз) с оформлением товарной накладной. В дополнительных соглашениях Сторонами могут быть согласованы иные условия поставки, отличающиеся либо заменяющие условия настоящего Договора.

Перечень объектов, подлежащих строительству (приложение к договору подряда на строительство объектов для садоводческих товариществ) (утв.

Договор подряда на изготовление одной партии промышленных изделий из комплектующих заказчика 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.2.

В задании Заказчика определены следующие условия: наименование и количество изделий, планируемое применение, требования к ассортименту, качеству, документации на изделия, результату работ, срокам изготовления. 1.3.

Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика .

При обнаружении несоответствия качества/количества поставляемой продукции, Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку продукции и составляет акт с участием уполномоченного представителя Поставщика, в котором указывает количество осмотренной продукции и выявленные при приемке недостатки. Покупатель обязан обеспечить хранение Продукции в условиях, предотвращающих ухудшение качества и смешение с другой однородной продукцией; 4.3.

Изготовитель обязуется изготовить из своего материала, а Заказчик обязуется оплатить и принять на условиях, предусмотренных настоящим договором металлоконструкции, согласно, прилагаемых чертежей KM или КМД (далее по тексту Продукция) по объему, наименованию, цене, которые указаны в Приложениях к настоящему договору. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

Продукция поставляется силами Поставщика на строительную площадку Грузополучателя по адресу,указанному в заявке Грузополучателя. 2.4 Поставка (отгрузка) каждой партии товара осуществляется на основании заявки, предоставляемой Грузополучателем Поставщику в срок не позднее, чем за один день до даты поставки (отгрузки).

Покупатель обязан оплатить товар на основании счёта в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения от Поставщика счёта по факсимильной или электронной связи.

Расчеты по настоящему договору осуществляются в рублях на условии 100% предоплаты. Расчеты производятся по безналичному расчету или в кассу Поставщика наличными, в установленном законодательством порядке. Товар считается оплаченным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет или поступления в кассу Поставщика.

Сайт Договор-Юрист.Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов.

Документ «Договор подряда по изготовлению строительных конструкций и сооружений» предоставлен для вас в разных форматах: онлайн-версия, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS и др.

Производство и продажа ЖБИ изделий: дорожные и аэродромные плиты, бортовые и бордюрные камни, железобетонные заборы, тротуарные плитки, кабельные и водоотводные лотки, колодезные кольца, фундаментные блоки, плиты перекрытия и другие качественные стройматериалы по доступной цене с доставкой.

Договор поставки железобетонных изделий

железобетонных изделий

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

Поставщик обязуется изготовить и поставить железобетонные изделия (далее – Товар) согласно дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью договора, а Покупатель принять и оплатить Товар и услуги в количестве, качестве, ассортименте, стоимости и в сроки согласно дополнительных соглашений. В дополнительных соглашениях стороны оговаривают цену, наименование, количество, ассортимент, условия оплаты, сроки поставки Товара, указанного в дополнительном соглашении, виды и стоимость иных услуг и другие существенные условия.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цены на Товар включают в себя НДС (18%).

2.2. Расчеты по настоящему договору осуществляются в рублях на условии 100% предоплаты. Расчеты производятся по безналичному расчету или в кассу Поставщика наличными, в установленном законодательством порядке. Товар считается оплаченным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет или поступления в кассу Поставщика.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. обеспечить поставку Товара в согласованные сроки, обеспечить полное соответствие качества Товара требованиям стандартов и технических условий.

3.1.2. передать Покупателю документы на Товар.

3.2. Покупатель обязуется:

3.2.1. разгружать Товар собственными силами и за свой счет, если иное не согласовано сторонами в соответствующем дополнительном соглашении;

3.2.2. оплачивать поставляемый Товар, транспортные расходы, и иные расходы в соответствии с согласованными дополнительными соглашениями и в соответствии с разделом 2 настоящего договора по реквизитам Поставщика, указанным в настоящем договоре;

3.2.4.

обеспечить необходимые условия для разгрузки Товара, в том числе доступную для нормального въезда и необходимого маневрирования разгрузочную площадку, наличие грузоподъемных механизмов для разгрузки Товара (если иное не согласовано сторонами в соответствующем дополнительном соглашении), обеспечить подъезды к объекту: они должны быть свободны от строительного мусора и прочих предметов, препятствующих движению техники Поставщика или способных повредить ее, присутствие уполномоченного на приемку Товара лица, обеспечить пропуска и получить необходимые разрешения для работы техники Поставщика на объекте (включая разрешение ГИБДД на установку техники на проезжих частях и тротуарах), иметь устройство для освещения мест проведения данных видов работ. Дорожное покрытие должно обеспечивать движение без пробуксовки груженого транспорта общей массой 30 тонн.

4. ДОСТАВКА ТОВАРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Приемка продукции Покупателем осуществляется:

• по количеству/комплектности – в соответствии с отгрузочными документами;
• по качеству – в соответствии с сертификатом соответствия и удостоверением качества (паспортом и др.), выдаваемым на каждую партию продукции.

4.2.

При обнаружении несоответствия качества/количества поставляемой продукции, Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку продукции и составляет акт с участием уполномоченного представителя Поставщика, в котором указывает количество осмотренной продукции и выявленные при приемке недостатки. Покупатель обязан обеспечить хранение Продукции в условиях, предотвращающих ухудшение качества и смешение с другой однородной продукцией;

4.3. Поставщик вправе применить к Покупателю штрафные санкции в виде неустойки за задержку исполнения условий по оплате в размере % от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки по день фактического исполнения обязательств по оплате.

4.4. Поставщик не несет ответственность за несвоевременную поставку Товара, в случае если Покупатель имеет перед Поставщиком любую задолженность по настоящему договору.

При ненадлежащем исполнении Покупателем обязательств по оплате по настоящему договору Поставщик вправе в одностороннем порядке без уведомления Покупателя приостановить дальнейшее исполнение настоящего Договора до полного погашения задолженности по оплате, при неоднократной просрочке – в одностороннем внесудебном порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора.

Ничто в настоящем договоре не может толковаться в пользу положения, дающего право требовать от Поставщика поставки Товара в случаях, если Покупатель имеет перед ним любую задолженность по настоящему договору.

4.5. За нарушение Покупателем обязательств по настоящему договору Поставщик вправе взыскать с Покупателя понесенные убытки (в т.ч. штрафы, выплаченные третьим лицам).

4.6. При нарушении срока вывоза Товара Покупатель обязан согласовать в -дневный срок условия хранения Товара, в противном случае за несвоевременное выполнение обязательств по выборке Товара Покупателем, последний оплачивает неустойку в размере % от стоимости невыбранного товара за каждый день просрочки и возмещает Поставщику документально подтвержденные расходы на хранение Товара.

4.8.

При изменении Покупателем номенклатуры или количества поставляемой продукции, оформляемого дополнительным соглашением к настоящему договору, Поставщик имеет право на получение дополнительного времени на внесение соответствующих изменений в продукцию, а также на изготовление дополнительной продукции. При этом Покупатель обязан принять и оплатить заказанную им продукцию, находящуюся на складе Поставщика.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Оплата за Товар производится по банковским реквизитам Поставщика, указанным в п.9 настоящего договора. Оплата по иным банковским реквизитам производится в случае подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору или путем обмена информационными письмами с указанием иных реквизитов и необходимости произведения оплаты по ним.

5.2. Счета-фактуры, дополнительные соглашения и прочие документы, которыми стороны будут обмениваться в ходе выполнения обязательств по настоящему договору, являются его неотъемлемой частью.

Вышеуказанные документы, переданные сторонами друг другу путем факсимильной связи (позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору) имеют юридическую силу равную силе документа, подписанного оригинальными подписями, с последующим оформлением оригиналов.

5.3. Документы, передаваемые по почте, подлежат отправке заказным письмом с уведомлением о вручении. Указанные документы считаются полученные адресатом в дату, указанную в уведомлении о вручении.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора): пожара, землетрясения, наводнения, иного стихийного бедствия, военных действий любого характера, забастовок, законодательных и иных правительственных актов и решений, изданных в течение срока действия настоящего договора, а также другие обстоятельства, в случае, если указанные обстоятельства повлияли на возможность исполнения обязательств по настоящему договору. При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна не позднее дней после начала действия обстоятельств непреодолимой силы, известить в письменной форме другую Сторону.

6.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств форс-мажор лишает виновную сторону права ссылаться на них.

7. ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством или по соглашению сторон.

7.2. Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке полностью или частично в случае:

7.3. В случае, предусмотренном п.7.2.1 Договора, Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения Покупателем письменного уведомления Поставщика о расторжении договора, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до «»2014 года, включительно, а в части взаимных расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие между сторонами на основании настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности будут, по возможности, решаться путем переговоров между сторонами.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд . Стороны по настоящему договору обязуются соблюдать досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров.

Срок рассмотрения претензии – дней с момента их получения.

8.3. Если ни одна из сторон в течение дней до истечения срока действия настоящего договора не заявит о намерении его расторгнуть, то договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год;

8.4. Изменение условий договора или его досрочное расторжение допускается в соответствии с действующим законодательством, что не освобождает стороны от выполнения обязательств по расчетам за уже поставленный Товар.

8.5. Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПоставщикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ПокупательЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик _________________Покупатель _________________

Договор поставки железобетонных изделий образец

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Договор поставки железобетонных изделий образец». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Все споры, возникающие при выполнении условий настоящего Договора, решаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия – в Арбитражном суде г.

При обнаружении несоответствия качества/количества поставляемой продукции, Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку продукции и составляет акт с участием уполномоченного представителя Поставщика, в котором указывает количество осмотренной продукции и выявленные при приемке недостатки.

Покупатель обязан обеспечить хранение Продукции в условиях, предотвращающих ухудшение качества и смешение с другой однородной продукцией; 4.3. Расчеты производятся по безналичному расчету или в кассу Поставщика наличными, в установленном законодательством порядке.

Товар считается оплаченным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет или поступления в кассу Поставщика.

Договор поставки железобетонных изделий

Поставщик обязуется предоставить Покупателю счет на оплату продукции в течение 2 (двух) банковских дней с даты получения заявки от Покупателя, на основе указанных и оговоренных ранее обеими сторонами в спецификации цен. За нарушение Покупателем обязательств по настоящему договору Поставщик вправе взыскать с Покупателя понесенные убытки (в т.ч. штрафы, выплаченные третьим лицам).

Пропуск для проезда Подрядчика на территорию Заказчика. 2.1.6.2. Доверенность для сотрудника(ов) Заказчика на получение материальных ценностей.

Образец договор поставки железобетонных изделий

Покупатель должен произвести предоплату продукции по счету, выставленному Поставщиком. Счет может быть направлен Поставщиком с помощью средств факсимильной связи.

Поставщик обязуется изготовить и поставить железобетонные изделия (далее – Товар) согласно дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью договора, а Покупатель принять и оплатить Товар и услуги в количестве, качестве, ассортименте, стоимости и в сроки согласно дополнительных соглашений.

В дополнительных соглашениях стороны оговаривают цену, наименование, количество, ассортимент, условия оплаты, сроки поставки Товара, указанного в дополнительном соглашении, виды и стоимость иных услуг и другие существенные условия.

Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке полностью или частично в случае: 7.2.1.

Финансовой несостоятельности (банкротства) Покупателя, систематической задержки расчетов по договору или разовой задержки их более дней. 7.3.
В срок и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, оплатить выполненную работу. 2.

1.6. Не позднее _______________ календарных дней до даты приемки результата работ подготовить: 2.1.6.1.

Расчёт по производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Изготовителя, указанный в настоящем. 4.2. Заказчик производит оплату продукции по Приложениям в следующем порядке: — в размере 75% (семьдесят пять процентов) от стоимости Продукции, указанной в п.

Предмет договора Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить железобетонные плиты ПАГ-14 (далее Товар) в количестве 80 штук (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).

При обнаружении несоответствия качества/количества поставляемой продукции, Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку продукции и составляет акт с участием уполномоченного представителя Поставщика, в котором указывает количество осмотренной продукции и выявленные при приемке недостатки.

Договор на продажу железобетонных изделий

Покупатель обязан принять продукцию по качеству и количеству при ее получении. В случае возникновения претензий к качеству или количеству продукции, Покупатель обязан немедленно по телефону известить Поставщика об этом и приостановить приемку продукции для совместного принятия продукции.

Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент поступления денежных средств на банковский счет Поставщика.

В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать Покупателю товарный бетон марки М-_____ (далее продукцию) в соответствии со спецификацией (Приложение 1 к настоящему Договору), а Покупатель — получить и оплатить продукцию в соответствии с протоколом согласования договорной цены (Приложение 2 к настоящему договору).

Договор на изготовление железобетонных изделий образец

При наличии заказанной Продукции на складе Поставщика – отпуск осуществляется по поступлению предоплаты на расчётный счёт Поставщика.
Покупатель направляет копию платежного поручения с отметкой банка Поставщику.

В случае если Поставщик после получения копии платежного поручения в течение 5 (пяти) банковских дней не получит денежные средства в полном объеме на свой банковский счет, то Поставщик не позднее 3 (трех) банковских дней после этого должен письменно уведомить об этом Покупателя.

В этом случае Поставщик освобождается от обязанности поставить продукцию в согласованном ранее объеме и сроки и не несет никакой юридической ответственности за неисполнение своих обязанностей по настоящему договору.

Также, Стороны могут оформить акт сверки взаиморасчетов, где они определяют порядок установления причин возникновения неисполнения финансовых обязательств и способы их устранения.

Поставщик не несет ответственность за несвоевременную поставку Товара, в случае если Покупатель имеет перед Поставщиком любую задолженность по настоящему договору.

При ненадлежащем исполнении Покупателем обязательств по оплате по настоящему договору Поставщик вправе в одностороннем порядке без уведомления Покупателя приостановить дальнейшее исполнение настоящего Договора до полного погашения задолженности по оплате, при неоднократной просрочке – в одностороннем внесудебном порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора.

Ничто в настоящем договоре не может толковаться в пользу положения, дающего право требовать от Поставщика поставки Товара в случаях, если Покупатель имеет перед ним любую задолженность по настоящему договору.

В ближайшие сутки работа сайта восстановится

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна не позднее дней после начала действия обстоятельств непреодолимой силы, известить в письменной форме другую Сторону. 6.3.

Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств форс-мажор лишает виновную сторону права ссылаться на них. 7. ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 7.1.

Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством или по соглашению сторон.

Расчеты по настоящему договору осуществляются в рублях на условии 100% предоплаты. Расчеты производятся по безналичному расчету или в кассу Поставщика наличными, в установленном законодательством порядке. Товар считается оплаченным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет или поступления в кассу Поставщика.

Бланк договора подряда на строительство фундамента Образец договора подряда на строительство фундамента (заполненный бланк) Скачать Договор подряда на строительство фундамента ДОГОВОР ПОДРЯДА на строительство фундамента № 1.

При возникновении между сторонами разногласий по качеству продукции, соответствие качеству подтверждается заключением независимой экспертизы РОСТЕСТ г.

Договор от ип производящего кольца жб и покупателем

Фирма ООО «Завод ЖБИ 172» (далее — фирма) создана в сентябре 1997г. (на основе завода ЖБИ, существующего с 1959г.) и специализируется на изготовлении, оптовой, мелкооптовой и розничной продаже железобетонных изделий в широком ассортименте.

За годы работы фирмы нашими постоянными клиентами стали многочисленные частные лица и юридические лица (строительные организации, СМУ, СУ, Мостотресты, ДСК, мелкооптовые и розничные предприятия по торговле железобетонными изделиями и т.

Договор купли продажи жби

Поставка (отгрузка) каждой партии товара осуществляется на основании заявки, предоставляемой Грузополучателем Поставщику в срок не позднее, чем за один день до даты поставки (отгрузки).

Заявка должна содержать следующие данные: -ссылку на настоящий договор, -количество,ассортимент,марка и класс поставляемой продукции, -сроки поставки каждой партии продукции (график поставки), -способ доставки продукции (силами Поставщика или самовывоз Грузополучателя), -наименование и реквизиты Грузополучателей, пункты доставки товара (адреса Грузополучателей) и схемы проезда (в случае доставки силами Поставщика), а также лицо, ответственное за приемку продукции. При отсутствии заявки или передаче ее Поставщику после указанного времени Поставщик вправе не производить поставку.

В случае принятия данной заявки к исполнению Поставщик не несет ответственность за возможную задержку в доставке продукции.

Ничто в настоящем договоре не может толковаться в пользу положения, дающего право требовать от Поставщика поставки Товара в случаях, если Покупатель имеет перед ним любую задолженность по настоящему договору. 4.11.

За нарушение Покупателем обязательств по настоящему договору Поставщик вправе взыскать с Покупателя понесенные убытки (в т. ч. штрафы, выплаченные третьим лицам). 4.12.

При нарушении срока вывоза Товара Покупатель обязан согласовать в 3(трех) дневный срок условия хранения Товара, в противном случае за несвоевременное выполнение обязательств по выборке Товара Покупателем, последний оплачивает неустойку в размере 0,1 % от стоимости невыбранного товара за каждый день просрочки и возмещает Поставщику документально подтвержденные расходы на хранение Товара. 4.13.

Предлагаем ознакомиться:  Договор дарения дачи (образец, бланк)

Курсы

ДОГОВОР на изготовление и поставку ЖБИ № г. Санкт — Петербург « » 2011г. », именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице , действующего на основании , с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице , действующего на основании Устава, с другой стороны», именуемые в дальнейшем совместно «стороны», заключили настоящий Договор (далее — договор) о нижеследующем: 1.

Предмет договора. 1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить железобетонные изделия (далее — Товар) согласно дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью договора, а Покупатель принять и оплатить Товар и услуги в количестве, качестве, ассортименте, стоимости и в сроки согласно дополнительных соглашений.

Шаблоны договоров

1. свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
2. карточка предприятия ( с указанием расчетного счета организации в банке, ФИО Генерального директора);
3. свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения;
4. доверенность на право заключения договоров (в случае подписания договора по доверенности).
5. приказ о назначении Генерального директора;

1) Заключить договор поставки.

Железобетонные плиты — продажа и доставка ЖБИ

Стороны по настоящему договору обязуются соблюдать досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии – дней с момента их получения. 8.3. Если ни одна из сторон в течение дней до истечения срока действия настоящего договора не заявит о намерении его расторгнуть, то договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год; 8.4.

Изменение условий договора или его досрочное расторжение допускается в соответствии с действующим законодательством, что не освобождает стороны от выполнения обязательств по расчетам за уже поставленный Товар. 8.5. Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон. 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПоставщикЮр.

Предлагаем ознакомиться:  Обязанности родителей перед детьми

адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ПокупательЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 10.

Поставщик вправе применить к Покупателю штрафные санкции в виде неустойки за задержку исполнения условий по оплате в размере % от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки по день фактического исполнения обязательств по оплате. 4.4.

Поставщик не несет ответственность за несвоевременную поставку Товара, в случае если Покупатель имеет перед Поставщиком любую задолженность по настоящему договору.

При ненадлежащем исполнении Покупателем обязательств по оплате по настоящему договору Поставщик вправе в одностороннем порядке без уведомления Покупателя приостановить дальнейшее исполнение настоящего Договора до полного погашения задолженности по оплате, при неоднократной просрочке – в одностороннем внесудебном порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 5.1. Оплата за Товар производится по банковским реквизитам Поставщика, указанным в п.9 настоящего договора.

Железобетонные изделия находят свое применение в строительной сфере – именно с их помощью возводят различные конструкции и перекрытия.

При этом участники сделки могут заранее обсудить, по какой технологии и соблюдением каких стандартов будет осуществляться производство данной продукции.

Стоит учесть, что вся железобетонная продукция производится в соответствии с утвержденными техническими стандартами и при поставке поставщик обязан предоставить покупателю все необходимые документы, включая сертификаты на продукцию и т.п.

Продажа железобетонных изделий собственного производства для дорожного, жилищного и промышленного строительства. Для заказа продукции нашего завода вы можете позвонить по телефонам отдела сбыта компании.

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем « Поставщик », с одной стороны, и в лице.

действующего на основании. именуемый в дальнейшем « Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем « Договор », о нижеследующем: 1.1.

Поставщик обязуется изготовить и поставить железобетонные изделия (далее – Товар) согласно дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью договора, а Покупатель принять и оплатить Товар и услуги в количестве, качестве, ассортименте, стоимости и в сроки согласно дополнительных соглашений.

Торжественная церемония запуска производства состоялась 22 декабря. На церемонии присутствовали губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель законодательного собрания Валерий Лидин, министр строительства и архитектуры Александр Гришаев, а также представители компаний-застройщиков и финансовых институтов.

Почетные гости дали старт производству, нажав на символическую кнопку пуска, и оставили свои подписи на памятной табличке, которая впоследствии будет закреплена на первой плите, выпущенной комбинатом.